ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___/22-ВЛ-СУЭЭ-НПО-ЩЛ
|
г. Щёлково, Московская область |
«__» декабря 2022 года |
Акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания» (АО «Мособлэнерго»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора филиала акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» Щёлковские электрические сети (Щёлковский филиал АО «Мособлэнерго») Корнилова Павла Александровича, действующего на основании доверенности № _______ от __.__.2022г., с одной стороны, и Садовое некоммерческое товарищество «Ирригатор» (СНТ «Ирригатор»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя правления Гусака Василия Дмитриевича, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
-
- Подрядчик обязуется выполнить электромонтажные работы по установке узлов учёта на участках собственников СНТ «Ирригатор», указанные в Приложение №1 к Договору «Локальный сметный расчет», по адресу: Московская область, г.Ногинск, рп. им. Воровского (далее - работы), и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
- Виды и стоимость выполняемых работ определены в Приложении №1 к
Договору – «Локальным сметным расчетом», являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и включает в себя стоимость работ и стоимость материалов Подрядчика.
При необходимости выполнения работ, не предусмотренных Приложением №1 к Договору, Подрядчик выполняет их за дополнительную плату.
Работа по настоящему Договору выполняется Подрядчиком, используя собственные материалы и средства.
-
- Срок выполнения работ: с __.12.2022 по 31.05.2023 включительно.
- Обязательства Подрядчика по Договору осуществляет Щёлковский филиал АО «Мособлэнерго».
- Цена Договора и порядок оплаты
-
- Стоимость выполняемых Подрядчиком работ по Договору составляет 5 977 435 (Пять миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч четыреста тридцать пять) рублей 18 копеек, в том числе НДС 20% - 996 239,20 рубля.
- Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 100% стоимости работ в течение 10(десяти) календарных дней с даты заключения Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
- Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
- При наличии дебиторской задолженности Заказчика перед Подрядчиком по любому договору, заключенному между Сторонами, Подрядчик вправе произвести зачет встречных однородных требований на основании письменного уведомления.
- Подрядчик приступает к выполнению обязательств по Договору с момента поступления денежных средств на счёт филиала АО «Мособлэнерго».
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Надлежащим образом и качественно выполнить работы, указанные в Приложении №1 к Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере энергетики.
3.1.2. Устранять за свой счет и своими силами недостатки по выполненным работам, если они являются результатом некачественного исполнения обязательств Подрядчиком.
3.1.3. Своевременно сдать результат работ и предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.
3.1.4. По всем вопросам, возникающим в процессе выполнения работ, взаимодействовать с Заказчиком.
3.1.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Привлекать для выполнения работ третьих лиц (субподрядчиков).
3.2.2. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством.
3.2.3. Подрядчик вправе не приступать к выполнению работ до получения авансового платежа в полном объеме. Работы должны быть начаты в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня с момента выплаты заказчиком авансового платежа.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ, предусмотренных в Приложении №1 к Договору.
3.3.2. Оплатить выполнение работ в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.
3.3.3. Осуществить приемку результата выполненных работ в соответствии с условиями Договора.
3.3.4. По окончанию работ передать Подрядчику:
Подписанные акты по форме КС-2 «Акта о приемке выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (указываются материалы, оборудование, документы, иное используемое при исполнении Договора имущество, подлежащее передаче Подрядчику, либо ставится прочерк)
3.3.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договоров и законодательством.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Проверять ход и качество выполнения работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
3.4.2. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством.
- Порядок сдачи-приемки выполненных работ
-
- Подрядчик в течение 5(пяти) рабочих дней с даты окончания работ направляет Заказчику подписанных со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ (далее – Акт) по форме КС-2 «Акта о приемке выполненных работ» и справку по форме КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» в 2-х экземплярах.
- Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения подписывает документ, указанный в пункте 4.1. Договора, и возвращает один экземпляр Подрядчику либо предоставляет мотивированный отказ от принятия выполненных работ (далее – мотивированный отказ). В случае, если Заказчик в указанный срок не предоставит Подрядчику подписанный со стороны Заказчика Акт или мотивированный отказ, работы считаются выполненными надлежащим образом, результат работ – принятым и подлежащим оплате, а Акт – подписанным.
- В случае предоставления мотивированного отказа Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем недостатков и сроков их выполнения.
- Повторное подписание Акта осуществляется в порядке, установленном пунктами 4.1. – 4.2. Договора.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Подрядчик за нарушение сроков оплаты по Договору вправе требовать с Заказчика уплаты пени в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в т.ч. наводнения, землетрясения, а также войны, военных действий или любых других обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.4. При наступлении обстоятельств, указанных в п.5.3. Договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность неисполнения Стороной своих обязательств по Договору.
6. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям и в порядке, установленном законодательством.
6.3. Изменения условий Договора должны быть оформлены дополнительным соглашением, подписанным Сторонами и являющимся неотъемлемой частью Договора.
6.4. Стоимость работ по Договору может быть изменена в следующем порядке:
Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление об изменении стоимости работ на указанный в Договоре адрес Заказчика. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления обязан рассмотреть предложение Подрядчика об изменении стоимости работ и сообщить Подрядчику о своем согласии с изменением стоимости работ либо об отказе от Договора. в случае согласия Заказчика с изменение стоимости работ Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору.
В случае отсутствия согласия Заказчика на изменение стоимости работ по истечении 10(десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного уведомления Договор прекращает свое действие.
При этом прекращение действия Договора не освобождает Заказчика об обязанности оплатить работы, выполненные по Договору.
6.5. Односторонний отказ от исполнения Договора по инициативе одной Стороны осуществляется посредством направления письменного уведомления об отказе от исполнения договора (далее – уведомление об отказе) другой Стороне.
При этом Договор считается расторгнутым по истечении 5(пяти) рабочих дней с даты получения другой Стороной уведомления об отказе.
6.6. В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных разделом 2 Договора, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора. При этом Договор считается расторгнутым по основанию, предусмотренному настоящим пунктом Договора, по истечении 10(десяти) рабочих дней с даты направления Заказчику уведомления об отказе.
7. Конфиденциальность
7.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам предоставляемую друг другу финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для предоставившей такую информацию Стороны она является тайной, охраняемой законом, либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться (далее – конфиденциальная информация).
7.2. Заявление для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.
7.3. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 3 лет с даты прекращения действия Договора.
7.4. Требования пункта 7.1. Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.5. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований, раздела 7 Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
8. Заключительные положения
8.1. В случае возникновения споров, связанных с заключением, изменением, расторжением, исполнением Договора, Стороны обязаны принять все меры к их разрешению путем проведения переговоров.
Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии (подтвердить согласие на ее удовлетворение или сообщить о полном или частичном отказе в ее удовлетворении) не позднее 10(десяти) рабочих дней с даты ее получения.
В случае не достижения согласия между Сторонами в досудебном порядке все споры подлежат разрешению в суде по месту нахождения Подрядчика либо по месту исполнения Договора (по выбору истца).
8.2. Заявления, уведомления, требования или иные юридически значимые сообщения, которые связаны с возникновением, изменением или прекращением обязательств, основанных на Договоре, должны направляться по адресам, указанным в разделе 11 Договора «Реквизиты и подписи сторон», одним из следующих способов:
- нарочным (курьерской доставкой);
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- по электронной почте.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
8.3. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика об изменении реквизитов, указанных в Договоре, не позднее 5(пяти) рабочих дней с даты изменений. Заказчик, нарушивший данное обязательство, обязан возместить в полном объеме убытки, связанные с его неисполнением при предъявлении Подрядчиком соответствующей претензии.
8.4. Стороны признают, что любая без исключения деловая корреспонденция, в том числе финансовая документация, отправленная с адресов электронной почты, указанных в настоящем Договоре, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон и имеет юридическую силу и является письменным доказательством. Каждая Сторона несет риск не извещения второй Стороны об изменении своего адреса электронной почты. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение обязательства признается надлежащим.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9. Приложения
9.1. Приложение №1 «Локальный сметный расчет».
10. Реквизиты и подписи Сторон:
|
Заказчик:
|
Подрядчик: |
|
СНТ «Ирригатор» Адрес: 142460, Московская область, г.Ногинск, рп. им. Воровского ОГРН 1035006103219 ИНН 5031025565 КПП 503101001 Р/с 40703810038070100050 ПАО СБЕРБАНК г.Москва К/с 30101810400000000225 БИК 44525225 Тел. 8-910-464-72-40 E-mail: vasai-54@mail.ru
|
АО «Мособлэнерго» Адрес: 143421, Московская область, г.о.Красногорск, автодорога Балтия, тер. 26 км бизнес-центр Рига-Ленд, стр. Б 3, подъезд 3, этаж 7, пом.2 комн. 1 ОГРН 1055006353478 ИНН 5032137342 Подрядчик по Договору: филиал АО «Московская областная энергосетевая компания» Щёлковские электрические сети Адрес местонахождения филиала (для корреспонденции): 141100, г. Щёлково, Московской области, ул. Советская, д.23 ОКПО 04640239 КПП 505043003 Банковские реквизиты: р/с 40702810040000022906 в ПАО Сбербанк г. Москва БИК 044525225 к/с 30101810400000000225 Тел. 8-496-566-94-93 / 8-496-562-11-77 E-mail: shchelkovo@mosoblenergo.ru
|
|
Председатель правления СНТ «Ирригатор»
_________________ / В.Д. Гусак |
Директор Щёлковского филиала
_________________ / П.А. Корнилов |